Impressum:
WOHNTRAUM-Malerbetrieb e.K.
Maler- und Lackierermeister Patrick Möller
Büro und Werkstatt - Kundenadresse:
Deutener Weg 13
46286 Dorsten
Postadresse:
Steinbergstr. 14
46286 Dorsten
Vertreten durch:
Patrick Möller
Kontakt:
Telefon: 0157 51361255
E-Mail: info@wohntraum-malerbetrieb.de
Handelsregistereintrag: HRA 5974
Eingetragen im Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht Gelsenkirchen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: 359/5275/6730
Innungsmitglied der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen.
Eingetragen gemäß Handwerksordnung bei der Handwerkskammer Münster unter der Betriebsnummer 41852224.
Datenschutzerklärung:
Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Handwerksbetrieb und unserer Website. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung unserer Website.
Automatische Datenerfassung
Beim Besuch unserer Website werden automatisch bestimmte Daten erhoben, wie z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Browsertyp und Betriebssystem. Diese Daten dienen ausschließlich statistischen Zwecken und werden anonym ausgewertet.
Kontaktformular
Wenn Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website kontaktieren, werden die von Ihnen eingegebenen Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Nachricht) zur Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Diese Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Google Analytics
Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Dabei werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung der Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Social-Media-Verlinkungen
Auf unserer Website finden Sie Verlinkungen zu unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Bitte beachten Sie, dass beim Klicken auf diese Links Daten an die jeweiligen Plattformen übertragen werden können. Wir haben keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Plattformen.
Bei weiteren Fragen zum Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter den oben genannten Kontaktdaten.
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen dem WOHNTRAUM‑Malerbetrieb e.K., Sitz:
46286 Dorsten, Nordrhein‑Westfalen, und seinen privaten Auftraggebern. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers
finden keine Anwendung, es sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich vereinbart.
2. Vertragsgrundlagen (BGB und VOB/B)
Für alle Verträge gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die VOB/B wird ergänzend Vertragsbestandteil, soweit sie dem
privaten Auftraggeber vor Vertragsabschluss zur Kenntnis gegeben wurde und keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des BGB
entgegenstehen.
3. Vertragsabschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche Auftragsbestätigung,
- elektronische Bestätigung bei Online‑Aufträgen,
- oder Beginn der Ausführung der beauftragten Leistung.
Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
4. Online‑Aufträge und elektronische Kommunikation
Bei Online‑Anfragen, E‑Mail‑Aufträgen oder digitalen Angebotsannahmen gelten diese AGB gleichermaßen. Der Auftraggeber erklärt sich mit der
elektronischen Kommunikation, insbesondere für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen, einverstanden.
5. Leistungsumfang
Der Umfang der geschuldeten Leistungen ergibt sich aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung. Zusatzleistungen, die nicht ausdrücklich
vereinbart wurden, werden gesondert berechnet. Farbton‑, Struktur‑ und materialbedingte Abweichungen sind handwerksüblich und stellen keinen
Mangel dar.
6. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungen sind innerhalb von 7 Kalendertagen
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB. Der Auftragnehmer ist
berechtigt, Mahnkosten zu berechnen.
7. Abschlagszahlungen
Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem Leistungsfortschritt zu verlangen, insbesondere bei
umfangreicheren oder mehrtägigen Arbeiten.
8. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt sicher, dass:
- die Arbeitsbereiche frei zugänglich und vorbereitet sind,
- Strom, Wasser und sanitäre Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung stehen,
- bauseitige Voraussetzungen fachgerecht hergestellt sind.
Mehrkosten oder Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung trägt der Auftraggeber.
9. Ausführungsfristen
Ausführungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Witterungseinflüsse, Krankheit, höhere Gewalt oder
Materiallieferengpässe verlängern die Fristen angemessen.
10. Abnahme
Nach Fertigstellung ist die Leistung vom Auftraggeber abzunehmen. Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 7 Tagen nach Anzeige der Fertigstellung oder
wird die Leistung in Gebrauch genommen, gilt sie als abgenommen. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich mitzuteilen.
11. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des BGB. Keine Gewährleistung besteht für Schäden, die entstehen durch:
- ungeeignete oder mangelhafte Untergründe,
- Vorleistungen Dritter,
- unsachgemäße Nutzung oder Pflege.
12. Haftung
Der Auftragnehmer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten und beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
13. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
14. Widerrufsrecht für Verbraucher
Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen oder Fernabsatzverträgen steht dem Auftraggeber ein gesetzliches Widerrufsrecht von
14 Tagen zu. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Auftragnehmer die Leistung vollständig erbracht hat und der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt
hat, dass mit der Ausführung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird.
15. Foto‑ und Videoaufnahmen
Der Auftragnehmer ist berechtigt, während und nach der Ausführung der Arbeiten Fotos und/oder Videos zu erstellen:
- zur Dokumentation,
- für Qualitätsmanagement,
- für Werbezwecke (z. B. Website, Social Media, Print).
Dabei wird sichergestellt, dass keine persönlichen Gegenstände, Personen oder private Details erkennbar sind. Ein Rückschluss auf die Identität
oder die Lebensumstände des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
16. Datenschutz (DSGVO)
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung, Kommunikation und Rechnungsstellung verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt
gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung
erforderlich ist.
17. Kündigung
Bei Kündigung durch den Auftraggeber nach Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer berechtigt, die bis dahin erbrachten Leistungen sowie den
entgangenen Gewinn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen.
18. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand: 26. Januar 2026
